Муниципальный контракт № 0137300017718000002-0166250-01
на приобретение
автомобиля
г. Юхнов «___»
____________ 2018 г.
Администрация муниципального
района "Юхновский район»" именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Ковалевой Марины Альбертовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ МОТОРС»
(ООО «РОЛЬФ МОТОРС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Голубятникова Алексея Александровича,
действующего на основании Устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона
от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд», по результатам определения
Поставщика путем проведения электронного аукциона (номер извещения 0137300017718000002),
на основании протокола № 0137300017718000002
от 20.03.2018 г. (Идентификационный код закупки: 183402200295440220100100050022910244),
заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик
приобрести автомобиль (далее по тексту – Товар) (в комплектации, и с
характеристиками, удовлетворяющими требованиям Спецификации – Приложение №1), в
сроки и на условиях, определенных настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять
и оплатить Товар в соответствии с условиями и требованиями Контракта.
1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу: Калужская область, г. Юхнов, ул. К.Маркса,
д.6.
2. Права и
обязанности сторон
2.1. Поставщик
обязуется:
2.1.1. Произвести
предпродажную подготовку Товара и сдать его Заказчику в виде, обеспечивающем
возможность тестирования и проверки работоспособности. Комплектация
инструментом производится согласно описи завода-изготовителя.
2.1.2. Поставить Товар
новым (не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств) - не ранее 2018 года выпуска, не имеющим
дефектов, связанных с конструкцией, материалами, соответствующий установленным
требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды
(ГОСТ, СанПиН), сертифицированный, соответствующий требованиям Технического
регламента «О безопасности колесных транспортных средств».
При обнаружении
некомплектности или производственных дефектов, произвести замену некомплектного
или дефектного Товара в течение 10 календарных дней с момента получения
уведомления о выявленных недостатках, при условии, что недостаток носит
производственный характер. Срок установления недостатков может быть соразмерно
увеличен в случае необходимости использования при выполнении работ материалов
и/или запасных частей и/или комплектующих, не имеющихся на складе Поставщика,
на срок, когда такие материалы и/или запасные части и/или комплектующие
поступят на склад Поставщика.
В течение 14
(четырнадцати) календарных дней уведомить Заказчика об обнаруженных дефектах
Товара и совместно с представителем Поставщика составить в 2 (двух) экземплярах
Акт о дефектах.
2.1.3. Представить
Заказчику при поставке Товара следующие документы (оригиналы и копии),
оформленные надлежащим образом на русском языке:
-сервисную
книжку транспортного средства с адресами сервисных центров;
-надлежащим
образом заполненный паспорт транспортного средства (в соответствии с
требованиями, установленными совместным Приказом МВД РФ № 496, Минпромэнерго РФ
№192, Минэкономразвития РФ №134 от 23.06.2005 «Об утверждении Положения о
паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств»;
-комплект
руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию Товара на русском
языке;
-иные документы,
удостоверяющие качество Товара, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
- товарную накладную;
- счет-фактуру, в случаях, установленных
законодательством РФ;
- приемо-сдаточный акт (подписанный
Поставщиком и Заказчиком);
- комплект документов, необходимых для
регистрации транспортного средства в органах ГИБДД.
2.1.4. Передать
Заказчику Товар, который должен соответствовать требованиям безопасности,
установленным действующим законодательством. Безопасность Товара – это
безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей
среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации (Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»).
2.1.5. Поставщик должен
уведомить Заказчика не менее чем за 1 день о готовности Товара к поставке.
Уведомление может быть произведено с помощью средств, позволяющих зафиксировать
его передачу и приём (факс, телеграф, телефонограмма, электронная почта, письмо
и т. д.).
2.1.6. Обеспечить
гарантийное обслуживание поставляемого Товара в соответствии с гарантийными
обязательствами на поставляемый Товар.
2.1.7. Поставить Товар, отвечающий
требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 №1221.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Запрашивать в письменной форме у
Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых
на себя обязательств.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предпринять все надлежащие меры,
обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.3.2. Оплатить Товар в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
2.3.3. Осуществлять проверку Товара по
качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладная и т.д.).
2.3.4. Обеспечивать контроль и надзор за
ходом и качеством поставки Товара и учет всех выявленных нарушений и
отступлений от требований технических регламентов и настоящего Контракта.
Проводить экспертизу предоставленных
Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их
соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, может проводится Заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Поставщика
надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего
Контракта;
2.4.2. Требовать от Поставщика
своевременного устранения, выявленных при приемке Товара, недостатков.
2.4.3. Требовать от Поставщика поставку в
сроки, установленные настоящим Контрактом.
3. Цена
контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет 1 657 530 (Один миллион шестьсот
пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей, в т.ч. НДС 252 843,56 руб. и включает в себя стоимость Товара, затраты на
транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, которые в соответствии с условиями Контракта и
действующим законодательством РФ должен уплачивать Поставщик при выполнении
обязательств по Контракту.
3.2. Цена Контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случая, когда
цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и
иных условий Контракта.
3.3. Цена Контракта может быть снижена в
случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до
Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При
этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых
условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или)
количества товара, предусмотренных Контрактом.
3.4. Сумма по Контракту, подлежащая уплате
физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта в случае заключения настоящего Контракта с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной
практикой лица.
3.5. Оплата по настоящему
Контракту осуществляется за счет средств бюджета МР «Юхновский район» путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по
факту поставки Товара с момента подписания акта приема-передачи,
товарно-транспортной накладной, счета в течении 30 календарных дней.
4. Порядок и сроки поставки и приемки товара
4.1. Поставка Товара осуществляется
Поставщиком в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта. Днем
поставки Товара считается день приемки Товара Заказчиком с подписанием акта
приема-передачи и товарной накладной.
Заказчик при получении товарной накладной
в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения должен рассмотреть и
подписать ее, или в тот же срок направить Поставщику мотивированный отказ от ее
подписания.
В случае отказа Заказчика от подписания
указанного выше документа, в связи с необходимостью устранения недостатков
Поставщик обязуется в установленный Заказчиком срок устранить указанные
недостатки за свой счет.
4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать международным и
российским стандартам, действующим для автомобильной промышленности.
4.3. Предлагаемый к поставке Товар должен
иметь функциональные, технические и качественные характеристики не хуже
характеристик, указанных в Спецификации (Приложение №1), пройти предпродажное
сервисное обслуживание в соответствии с требованиями, установленными заводом -
изготовителем.
4.4. Поставщик имеет право с согласия
Заказчика на досрочную поставку Товара.
4.5. Поставка Товара по Контракту
производится по адресу, указанному в п. 1.2.
настоящего Контракта силами и за счет средств Поставщика.
4.6. Поставщик обязуется одновременно с
поставкой Товара передать Заказчику комплект документов необходимый для
регистрации транспортного средства в органах ГИБДД.
4.7. Факт поставки Товара удостоверяется
актом приема – передачи, подписанным уполномоченными представителями обеих
Сторон.
4.8. Заказчик при приемке Товара проверяет
комплектность поставленного Товара и имеет право отказаться полностью или
частично от приемки Товара в случае некомплектности, а также в случае
наличия механических повреждений, что
оформляется актом наличия дефектов, подписываемом уполномоченными представителями Сторон.
Приемка
Товара включает в себя следующие мероприятия:
-поверка
работы двигателя.
-поверка
работы внешних световых приборов во всех режимах.
-поверка
функционирования рулевого управления.
-поверка
работы отопителя салона.
-поверка
тормозной системы.
-поверка
работы внутренних световых приборов во всех предусмотренных режимах и
преобразователя напряжения.
-поверка
идентификационных номеров Товара (в том числе и по расположению на кузове) и
номера двигателя на предмет соответствия номерам, указанным в паспорте
транспортного средства и сертификате одобрения типа транспортного средства.
В случае обнаружения
неисправностей в работе Товара или несоответствия идентификационных номеров
Товара (в том числе и по расположению на кузове) и номера двигателя номерам,
указанным в паспорте транспортного средства и сертификате одобрения типа
транспортного средства, оформляется акт претензий для предъявления Поставщику,
и Товар считается не поставленным.
4.9. Право собственности на Товар
переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителем
Поставщика представителю Заказчика и подписания накладной и акта приема –
передачи представителем Заказчика.
4.10. В случае отказа одного из
уполномоченных представителей от подписания акта приема-передачи, Товар
считается не поставленным. В указанный акт вносится отметка об отказе от
подписания акта и причинах отказа.
4.11. После подписания Акта
приемки-передачи Товара и проведения инструктажа специалистов Поставщик должен
передать Заказчику оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с
указанием заводского (серийного) номера и гарантийного периода.
4.12. При исполнении Контракта по согласованию
Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара,
указанными в Контракте.
5. Ответственность сторон
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1063».
5.2. В
случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной
в срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с
«Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. За каждый факт неисполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.3.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
5.4.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или
по вине Поставщика.
5.5. В
случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
5.6.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере, определенном в соответствии с «Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
5.7.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом). Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке согласно «Правилам определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042,
в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если
контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа
исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)). За каждый факт
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 165 753 рубля 00 копеек.
(10 процентов цены контракта (за
исключением случаев, предусмотренных п. 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 Контракта).
5.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере __Х___ руб. ___ коп. (3 процента
цены контракта).
5.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательство,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде
фиксированной суммы в размере __Х_ (10 процентов начальной (максимальной) цены контракта).
5.7.3.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких
обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб.
5.8.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.
5.9.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения
нарушений.
6.
Обеспечение исполнения контракта
6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Контракту Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения
Контракта на сумму 87 700
(Восемьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек, а в случае, если
предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик
предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5
раза от суммы первоначального обеспечения Контракта или информацию,
подтверждающую добросовестность Поставщика на дату подачи заявки.
6.2. Способ обеспечения исполнения Контракта
определяется Поставщиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.
6.2.1 Исполнение Контракта может
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику
6.3.
Обязательства по Контракту, которые подлежат обеспечению: исполнение Контракта,
в том числе сроки поставки Товара, обеспечение качества Товара и устранение
дефектов, уплата убытков, неустойки, штрафов Заказчику, возмещение судебных
издержек по взысканию долга и других убытков.
6.4. В случае если по
каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик
обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить Заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по
настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.
6.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик
вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на
размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения Контракта.
6.6. В случае, если
обеспечение Контракта, осуществляется в форме внесения денежных средств на счет
Заказчика, Заказчик вправе при неисполнении обязательств, а также при
существенном нарушениях Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на
внесенные денежные средства.
6.7. Заказчик возвращает Поставщику
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если
такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) в течение
(семи) календарных дней со дня надлежащего исполнения в полном объеме Поставщиком
своих обязательств по Контракту с учетом положений пункта 6 настоящего
Контракта.
6.8. В случае если исполнение Контракта
обеспечивается предоставлением банковской гарантии, то срок действия данной
банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не
менее чем на один месяц.
6.9. В банковскую гарантию включается условие о праве
Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.
Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед
другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные
бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, не исполняющая обязательств по
настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна
незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на
исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в
п. 7.2. настоящего Контракта.
8. Гарантии, качество
8.1.
Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар свободен
от притязаний третьих лиц, не является предметом залога или иных обязательств
вне отношений Сторон в рамках действия настоящего Контракта.
8.2.
Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Контракту Товар
технически исправен.
8.3.
Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 3 года или 100 000 км пробега (что наступит ранее).
8.4. На
Товар распространяется в полном объеме гарантия завода-изготовителя. Содержание
гарантийных обязательств, условия и порядок гарантийного обслуживания изложены
в Сервисной книжке.
8.5.
Дата продажи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки
путем проставления Поставщиком штампа и внесения соответствующей надписи.
8.6.
Обслуживание и/или ремонт Товара в период действия гарантийного срока может
осуществляться только на сервисных станциях официальных дилеров.
8.7. В
случае возникновения в период гарантийного срока недостатков транспортного
средства, Заказчик вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения
недостатков письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с
данным гарантийным обязательством. Ремонт и замена запасных частей производится
в сервисном центре Поставщика. В случае необходимости отправки неисправной
запчасти или техники для экспертизы, ремонта или замены – время проведения
гарантийного ремонта продлевается на этот период.
8.8.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие аварий,
неправильной эксплуатации, небрежности, умышленных действий, использования
неоригинальных запасных частей, неквалифицированного обслуживания и ремонта, а
также при не прохождении или несвоевременном прохождении планового технического
обслуживания, при внесении не оговоренных изменений и доработок в конструкцию,
нарушений заводской или иной пломбировки узлов транспортного средства.
8.9. Поставщик обязан за свой счет устранять любые
недостатки транспортного средства, производить ремонт и замену вышедших из
строя деталей и частей при условии, что:
- Недостатки (поломки) были обнаружены
в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим Контрактом;
- Поставщик в 7-дневный срок был
письменно извещен об обнаруженных недостатках транспортного средства
(произошедших поломках) и их характере.
8.10. Поставщик обеспечивает выезд
специалиста представителя Поставщика к месту нахождения вышедшего из строя и
находящегося на гарантии транспортного средства в течение 48 часов с момента
получения Поставщиком письменного уведомления от Заказчика.
Уведомление Заказчика должно содержать точное
местонахождения вышедшего из строя транспортного средства, предполагаемый
характер повреждения и должно быть подписано уполномоченными лицами.
8.11. Представитель Поставщика в присутствии
представителя Заказчика составляет Акт осмотра транспортного средства. В Акте
осмотра указывается полный перечень неисправностей, требующих устранений.
Специалист, представитель Поставщика по своему
усмотрению принимает решение о способе устранения дефектов, замене деталей и
узлов дефектного оборудования в течение 48 часов с момента составления Акта
осмотра транспортного средства.
8.12. В случае если будет обнаружено, что недостатки
транспортного средства возникли после его передачи Заказчику, вследствие
нарушения Заказчиком правил пользования транспортным средством или его
хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, Поставщик вправе
устранить недостатки и произвести замену вышедших из строя деталей за счет
Заказчика.
8.13. При возникновении спора
относительно причин возникновения недостатков транспортного средства
назначается независимая экспертиза по требованию любой из Сторон. Расходы на
экспертизу несет Поставщик, но в случае признания претензий Заказчика
необоснованными, расходы Поставщику возмещаются Заказчиком.
9. Прочие условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим
Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения
настоящего Контракта, Стороны решают путем переговоров, а при не достижении
согласия споры решаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Срок досудебного урегулирования – 10 (десять) дней с
момента получения претензии. Судебные споры рассматриваются в Арбитражном суде
Калужской области.
9.3. В случае изменения банковских реквизитов,
названия организации, юридического адреса Стороны немедленно должны
проинформировать друг друга в письменной форме.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
10. Срок действия контракта
10.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.05.2018 года, но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств
по Контракту.
10.2.
Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от взятых на себя
гарантийных обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение
условий Контракта.
11. Расторжение контракта
11.1. Расторжение Контракта допускается по
соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны
Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
11.2. В случае расторжения настоящего
Контракта при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, все расходы по расторжению
настоящего Контракта несет Поставщик.
12.Особые условия
12.1.Все приложения к настоящему Контракту
являются его неотъемлемой частью.
12.2.Настоящий Контракт составлен в форме
электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и
имеет для них одинаковую юридическую силу.
12.3.По согласованию Сторон Контракт может
быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет
храниться у Заказчика, другой у Поставщика.
12.4. Любые изменения и дополнения к
настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в
письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.
12.5. Поставщик не имеет права поручить
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту третьему лицу, а также
осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему Контракту
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
13. Приложения
13.1. Спецификация (Приложение №1).
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
Администрация МР «Юхновский район»
ИНН 4022002954 / КПП
402201001
Юридический адрес: 249910, Калужская область, г.
Юхнов, ул. К.Маркса, д. 6.
Почтовый адрес: 249910,
Калужская область, г. Юхнов, ул. К.Маркса, д. 6.
Банковские реквизиты:
р/с 40204810100000002400
Отделение Калуга, город Калуга
БИК
042908001
ОКПО 46593794
ОГРН 1024000720633
ОКВЭД 75.11.31
Телефон 8-48436-21339
Е-mail ayuhn@adm.kaluga.ru
Глава администрации
_________________ /М.А. Ковалева/
|
ПОСТАВЩИК:
Общество
с ограниченной ответственностью «РОЛЬФ МОТОРС»
ИНН 7715586594 / КПП 775101001
Юридический адрес: 108814, Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское п.
Газопровод, Территория 39-ый км МКАД (внешняя сторона), владение 7
Почтовый адрес: 108814,
Российская Федерация, г. Москва, пос. Сосенское п. Газопровод, Территория
39-ый км МКАД (внешняя сторона), владение 7
Банковские реквизиты:
р/с 40702810402300000536
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
ОКПО 93273943
ОГРН 1057749487399
ОКВЭД 50.10.1
ОКТМО 45958000000
Дата постановки на учет 12.12.2005г.
Телефон +7-495-777-77-15
Е-mail tender-motors@rolf.ru
Директор
_________________ /А.А. Голубятников
/
|
М.П.
М.П.
Приложение №1
к Контракту № 0137300017718000002-0166250-01
от «____» ___________2018г.
Спецификация
Марка (модель): TOYOTA Camry
(Тойота Камри)
Производитель: ООО «Тойота Мотор» (Россия)
Наименование
товара, комплектация
|
Наименование
страны происхождения товара
|
Характеристики
товара (конкретные показатели)
|
Цена за единицу в руб.
|
Кол-во,
шт.
|
Сумма,
руб.
|
Автомобиль Тойота Камри, комплектация Эксклюзив
|
Россия
|
Год
изготовления ТС 2018
Вид
кузова Седан
Тип
двигателя бензиновый
Количество
цилиндров шт 4
Количество
клапонов
на
цилиндре шт 4
Объем
двигателя л 2,5
Максимальная
мощность л.с. 181
Кузов
Длина
мм 4850
Ширина
мм 1825
Высота
мм 1480
Дорожный
просвет мм 160
Объем
багажника л 506
Эксплуатационные
характеристики
Максимальная
скорость км/ч 210
Емкость
топливного бака л 70
Трансмиссия
Коробка
передач Автоматическая
Количество
передач 6
Привод
Передний
Подвеска
и тормоза
Передняя
подвеска Независимая, пружинная типа McPherson
Задняя
подвеска Независимая, пружинная типа McPherson
Передние
тормоза Дисковые, вентилируемые
Задние
тормоза Дисковые
Шины
и диски
Передние
шины 215/55 R17
Задние
шины 215/55 R17
Колесный
диски Легкосплавные
Безопасность
Подушки
безопасности шт 6
Активная
безопасность
Антиблокировочная
система
тормозов
Наличие
Помощь
при экстренном
торможении
Наличие
Антипробуксовочная
система Наличие
Экстерьер
Окраска
кузова Белый перламутр
Боковые
зеркала с повторителем указателей поворота Наличие
|
1 657 530
|
1
|
1 657 530
|
Интерьер
Обивка
салона Черная кожа
Приборы
освещения
Светодиодные
фары Наличие
Светодиодный
дневной свет Наличие
Светодиодные
противотуманные фары Наличие
Омыватели
фар Наличие
Комфорт
Датчики
дождя и света Наличие
Автоматически
затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида Наличие
Датчики
парковки спереди и сзади Наличие
Электроприводы
передних
стекол Наличие
задних
стекол Наличие
боковых
зеркал Наличие
складывания
зеркал Наличие
передних
сидений Наличие
Обогрев
передних
сидений Наличие
задних
сидений Наличие
боковых
зеркал Наличие
Климат-контроль
двухзонный Наличие
Аудио
и информационные системы
Поддержка
МР3/WMA Наличие
Коммуникационная
система Biuetooth Наличие
Динамики
шт 6
Бортовой
компьютер Наличие
Многофункцианальный
цветной TFT дисплей на центральной консоли 10 дюймов Наличие
Штатная
навигационная система Наличие
|
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Глава администрации
_________________ /М.А. Ковалева/
М.П.
|
Поставщик
Директор
_________________ /А.А. Голубятников
/
М.П.
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий